Договор на изготовление полиграфической продукции

Содержание

  • Заказчик по своему усмотрению, руководствуясь производственной необходимостью, направляет Исполнителю заявку на изготовление продукции. Заявка на изготовление продукции должна содержать описание продукции, а именно: наименование, ассортимент, количество и качество продукции, подлежащей изготовлению Заказчиком.

  • После получения заявки Исполнитель в течение 5 рабочих дней изготавливает макет продукции и передает его на утверждение Заказчику.

  • Заказчик при условии соответствия макета продукции заявленным требованиям утверждает макет продукции и возвращает его Исполнителю. На основании заявки на изготовление продукции и утвержденного макета стороны подписывают дополнительное соглашение на изготовление соответствующей партии продукции.

  • После получения утвержденного макета и подписания дополнительного соглашения на изготовление соответствующей партии продукции Исполнитель обязан своими силами из своих материалов изготовить соответствующую продукцию. Срок изготовления каждой партии продукции согласовывается сторонами дополнительно и указывается в Дополнительном соглашении на соответствующую партию продукции.

  • Исполнитель обязан известить Заказчика о готовности продукции и выставить счет на оплату услуг согласно условиям настоящего договора.

  • Доставка готовой продукции осуществляется силами Исполнителя по адресу Заказчика, указанному в соответствующем Дополнительном соглашении к настоящему Договору. Заказчик обязан обеспечить приемку готовой продукции в течение 10 дней с даты получения извещения о готовности продукции, а также оплатить стоимость Продукции в порядке, предусмотренном соответствующим Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

  • Исполнитель обязан передать заказчику вместе с готовой продукцией следующие документы: счет-фактуру, товарную накладную.

    Договор оказания услуг по изготовлению сувенирной и полиграфической продукции

    Факт надлежащего выполнения условий соответствующего Дополнительного соглашения к настоящему Договору подтверждается подписанием сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. В случае наличия у Заказчика обоснованных замечаний к качеству изготовленной согласно соответствующему Дополнительному соглашению к настоящему Договору продукции (выполненным работам/оказанным услугам) Заказчик уведомляет об этом Исполнителя. Исполнитель обязан не позднее 3 (Трех) дней с даты получения от Заказчика указанного уведомления устранить выявленные недостатки. В случае нарушения Исполнителем сроков устранения недостатков Заказчик имеет право выполнить необходимые работы силами третьих лиц с отнесением понесенных в этой связи расходов на счет Исполнителя. Исполнитель обязан компенсировать Заказчику данные расходы не позднее 5 (Пять) рабочих дней после получения от Заказчика письменного требования. При этом Исполнитель остается ответственным по гарантийным обязательствам, предусмотренным соответствующим Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

  • Стороны согласовали, что положения настоящего Раздела применяются к отношениям сторон по настоящему Договору, если иное не предусмотрено соответствующим Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

  •  Скачать в формате .doc   

     

    ДОГОВОР № ____
    на оказание полиграфических услуг

    г. Новокуйбышевск                                                                          «____» _____________  20___ г.

    Общество с ограниченной ответственностью «Монополия», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Шалаевой Светланы Ивановны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________ , именуем____ в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________ , действующе__ на основании _______________________________ , заключили настоящий Договор о нижеследующем:

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

    1.1 Исполнитель обязуется выполнить согласно заявке «Заказчика» и передать, а «Заказчик» принять и оплатить на условиях, установленных настоящим Договором следующие работы:
    _________________________________________________________________________
    _________________________________________________________________________
    1.2 Работы выполняются из материалов «Исполнителя», его силами и средствами.
    1.3 Срок выполнения работ – ____ ( ____________ ) рабочих дней с момента поступления предоплаты на р/счет Исполнителя при условии предоставления всей необходимой информации по заказу «Исполнителю».
    1.4 Риск случайной гибели или случайного повреждения продукции несет «Исполнитель» до момента сдачи работ «Заказчику».

    2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

    2.1. «Заказчик» имеет право:
    2.1.1. Требовать от «Исполнителя» надлежащего выполнения его обязанностей, предусмотренных настоящим Договором.
    2.1.2. Изменить условия Договора в отношении результата работ до начала выполнения работ.
    2.2. Обязанности «Заказчика»:
    2.2.1. Предоставить «Исполнителю» информацию (образцы, файлы), необходимые для выполнения работ.
    2.2.2. Произвести оплату в порядке и размере, предусмотренных настоящим Договором.
    2.2.3. Принять работу в соответствии с условиями настоящего Договора.
    2.3. «Исполнитель» имеет право:
    2.3.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания «Заказчика».
    2.3.2. Требовать надлежащего исполнения «Заказчиком» его обязанностей по настоящему Договору.
    2.4. Обязанности «Исполнителя»:
    2.4.1. Выполнить работы качественно и в соответствии с предоставленной «Заказчиком» информацией (образцом).
    2.4.2. Сдать «Заказчику» работы по акту выполненных работ.

    3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

    3.1 Сдача работы «Исполнителем» и приемка ее «Заказчиком» оформляется актом выполненных работ, который подписывается обеими сторонами.
    3.2 «Заказчик» обязан осмотреть результат работ, а при обнаружении недостатков немедленно заявить об этом «Исполнителю».
    3.3 «Исполнитель» самостоятельно и за свой счет устраняет недостатки, обнаруженные «Заказчиком» при приемке работ.
    3.4 «Заказчик» вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены «Исполнителем».
    3.5 Право собственности на результат выполненных работ переходит к «Заказчику» с момента подписания сторонами акта выполненных работ.

    4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

    Договор № 77 на изготовление рекламной продукции

    Стоимость заказа определяется по согласованию сторон до начала выполнения работ и составляет _________ ( ___________________________________ ) рублей ____ копеек. НДС не предусмотрен (упрощенная система налогообложения, уведомление УФНС № 16 по Самарской области № 580 от 06.12.2007 года).
    4.2. Порядок оплаты — безналичный расчет.
    4.3. «Заказчик» вносит на расчетный счет «Исполнителя» _____ % стоимости заказа в качестве предоплаты.

    5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

    5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

    6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

    6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения сторонами всех обязательств по договору.
    6.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению сторон.

    7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

    7.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, решаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласий, стороны передают спор на рассмотрение арбитражного суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

    8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

    8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями сторон.
    8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

    9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

    «Исполнитель»

    ООО "Монополия"  
    ОГРН 104 630 140 6106  
    ИНН / КПП 633 002 6142 / 633 001 001   
    ОКПО 741 526 36  
    Юридический адрес РФ, Самарская обл., г. Новокуйбышевск,
    ул. Коммунистическая, 2 — 8
     
    Фактический адрес РФ, Самарская обл., г. Новокуйбышевск,
    ул. Л. Толстого, д. 21
     
    Телефоны (846-35) 7-83-61,4-15-99  
    Реквизиты банковского счёта Р/сч 40702810423000478973 в Поволжском филиале ЗАО «Райффайзенбанк», к/сч 30101810300000000847, БИК 042202847  
    «Заказчик»    
    ОГРН    
    ИНН / КПП    
    ОКПО    
    Юридический адрес    
    Фактический адрес    
    Телефоны    
    Реквизиты банковского счёта    

    10. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН.

     «Исполнитель»

    М.П.

    ___________________________ ( Шалаева С. И. )   

    «Заказчик»

    М.П.

     ___________________________ ( ____________ ) 

     
     Скачать в формате .doc   

    ДОГОВОР N ____ на разработку, изготовление и поставку рекламной/сувенирной продукции

    г. ___________ "___"_________ ___ г.

    __________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице __________________, действующ__ на основании __________________, с одной стороны, и __________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________, действующ___ на основании __________________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Подрядчик принимает на себя обязательство по разработке, изготовлению (далее по тексту — "работы") и поставке рекламной/сувенирной продукции ____________________ (указать наименования продукции) Заказчику партиями в количестве, указанном в заказе на разработку и изготовление каждой партии продукции.

    1.2. Работы, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, выполняются в следующем порядке:

    1.2.1. Заказчик подает Подрядчику заказ на разработку и изготовление определенной партии рекламной/сувенирной продукции (далее по тексту — "продукция"), содержащий сведения о виде, количестве продукции, сроке выполнения работ и иных существенных условиях.

    1.2.2. Стороны составляют и подписывают техническое задание, в котором указывают: вид и количество продукции, подлежащей разработке и изготовлению Подрядчиком, сроки выполнения работ, стоимость работ, сроки и порядок оплаты, а также иные существенные условия по усмотрению Сторон.

    1.2.3. После выполнения работ по техническому заданию в полном объеме Сторонами составляется и подписывается акт выполненных работ.

    1.3. После выполнения работ, предусмотренных техническим заданием (п. 1.2 настоящего Договора), Подрядчик осуществляет поставку разработанной и изготовленной продукции Заказчику в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Договором.

    2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

    2.1. Заказчик обязуется:

    2.1.1. В течение _____________ дней с момента подписания Сторонами технического задания (п. 1.2 настоящего Договора) предоставлять Подрядчику логотипы, слайды, тексты,, технические характеристики и другие необходимые для выполнения работ материалы.

    2.1.2. Производить приемку результата выполненных работ в порядке, сроки и на условиях, которые установлены настоящим Договором.

    2.1.3. По требованию Подрядчика незамедлительно предоставлять ему необходимую информацию, сведения и материалы.

    2.1.4. Принимать поставляемую Подрядчиком по настоящему Договору продукцию.

    2.1.5. Оплачивать цену договора в размере, порядке и сроки, которые установлены настоящим Договором и соответствующим техническим заданием.

    2.2. Заказчик вправе:

    2.2.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

    2.2.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора в случае, если Подрядчик не приступает к исполнению своих обязанностей в сроки, установленные настоящим Договором и соответствующим техническим заданием, либо выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.

    2.2.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

    2.3. Подрядчик обязуется:

    2.3.1. Разработать и изготовить продукцию в соответствии с условиями технического задания к настоящим Договором и передать ее в собственность Заказчика.

    2.3.2. Выполнять работы с надлежащим качеством и в установленные настоящим Договором и соответствующим техническим заданием сроки.

    2.3.3. При выполнении работ руководствоваться указаниями Заказчика.

    2.3.4. Осуществить поставку продукции Заказчику по адресу, указанному в разделе 10 настоящего Договора.

    2.4. Подрядчик вправе:

    2.4.1. Не приступать к выполнению работ, а начатые работы приостановить в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательства, установленного п. 2.1.1 настоящего Договора.

    3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

    3.1. Цена договора (цена выполнения работ по разработке и изготовлению соответствующей партии продукции, а также цена поставки такой партии продукции Заказчику), а также порядок ее оплаты устанавливаются Сторонами в соответствующих технических заданиях.

    3.2. Оплата цены договора производится в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

    3.3. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

    3.4. После выполнения работ по каждому техническому заданию Сторонами производится сверка взаимных расчетов, в результате которой оформляется соответствующий акт.

    4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ. ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ

    4.1. В течение _____________ дней с момента подписания Сторонами технического задания (п. 1.2.2 настоящего Договора) Подрядчик представляет на утверждение Заказчика разработанные макеты продукции.

    4.2. Заказчик обязуется в срок не позднее ______________________ дней с момента получения макетов рассмотреть их и утвердить либо предоставить Подрядчику свои замечания и срок для устранения таких замечаний.

    После устранения замечаний Подрядчик повторно представляет на утверждение Заказчику макеты продукции. Согласование производится в установленные настоящим пунктом сроки и порядке.

    Права Заказчика в случае неустранения Подрядчиком замечаний в установленный срок определяются п. 2.2.3 настоящего Договора.

    4.3. После согласования макета продукции Подрядчик выполняет работы по изготовлению продукции в срок, установленный техническим заданием к настоящему Договору.

    4.4. По окончании изготовления продукции Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности продукции к отгрузке.

    4.5. В срок, установленный соответствующим техническим заданием, Подрядчик доставляет продукцию Заказчику по адресу, установленному в разделе 10 настоящего Договора.

    4.6. Одновременно с продукцией Заказчику передается акт выполненных работ в двух экземплярах, а также товаросопроводительные документы на продукцию.

    4.7. Заказчик обязуется в течение _______________________ дней после получения акта выполненных работ подписать его или представить Подрядчику мотивированный отказ от его подписания в письменном виде с указанием всех претензий к поставленной продукции.

    4.8. В случае если в установленный п. 4.7 настоящего Договора срок от Заказчика не поступит подписанный акт выполненных работ либо мотивированный отказ от его подписания, акт выполненных работ считается подписанным, а работы выполненными надлежащим образом на ________________ день с момента получения акта Заказчиком.

    5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    5.1. Неисполнение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим Договором, влечет за собой возможность применения штрафных санкций, подлежащих выплате виновной Стороной.

    5.2. В случае нарушения срока поставки продукции, установленного техническим заданием, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере ___% от цены партии продукции, определенной в соответствующем техническом задании, за каждый день просрочки.

    5.3. В случае нарушения срока оплаты цены договора, установленного техническим заданием, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере ___% от не оплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

    5.4. В случае обнаружения Заказчиком продукции, не соответствующей утвержденному макету, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика:

    — соразмерного уменьшения цены договора;

    — безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

    — возмещения своих расходов на устранение недостатков (п. 2.2.3 настоящего Договора), а в случае, если недостатки не будут устранены Подрядчиком в разумный срок, отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

    6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

    6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, таких, как военные действия, забастовки, пожары, стихийные бедствия, революции и иные обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.

    6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, сроки, предусмотренные настоящим Договором для исполнения соответствующих обязательств, отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства или их последствия.

    Договор на изготовление рекламной и сувенирной продукции

    О наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, Стороны извещают друг друга немедленно. При этом Сторона, для которой наступили подобные обстоятельства, обязана предоставить другой Стороне подтверждение соответствующего органа.

    7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

    7.1. Стороны будут стремиться разрешать все разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, путем переговоров и консультаций.

    7.2. Если указанные разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

    8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

    8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до "___"_____________ ___ г.

    8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

    9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

    9.1. Переписка Сторон (обмен документами, сообщениями) производится по факсу с незамедлительным направлением соответствующей Стороной подлинников документов, сообщений другой Стороне заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников документов, сообщений представителю другой Стороны.

    Документы, сообщения, полученные по факсу, считаются действительными до момента получения Сторонами подлинников таких документов, сообщений.

    Документы, сообщения направляются по номеру факса, указанному в разделе 10 настоящего Договора.

    Документы, сообщения считаются направленными по факсу надлежащим образом при условии сообщения представителем другой Стороны номера входящего документа.

    9.2. Настоящий Договор регулирует отношения по выполнению Подрядчиком работ по разработке и изготовлению продукции для Заказчика и отношения по поставке продукции Заказчику (смешанный договор).

    Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

    9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

    9.4. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга о перемене своего местонахождения и/или почтовых адресов, платежных реквизитов.

    9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

    10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    Заказчик: Подрядчик: __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ ПОДПИСИ СТОРОН: Заказчик: Подрядчик: __________________________ __________________________ (должность) (должность) ______________/___________ _____________/____________ (Ф.И.О., подпись) (Ф.И.О., подпись) М.П. М.П.

    ДОГОВОР

    на изготовление печатей, штампов

    г.

    «» 2018 г.

    в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующих работ: Изготовление печатей, штампов, в том числе утверждение эскизов печатей, получение номеров в .

    1.2. В случае получения Заказчиком некачественной продукции Исполнитель обязуется заменить её на качественную или принять её от Заказчика с возвратом перечисленных за неё сумм. Для выполнения заказа Заказчик обязан предоставить Исполнителю копии регистрационных документов или другие документы необходимые для выполнения заказа.

    2. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

    2.1. В случае изменения цен Исполнитель обязан согласовать новую с Заказчиком, предоставив при этом новый счет.

    2.2. Расчеты за весь изготовленный материал производится в течении дней с момента получения счета согласно договору.

    2.3. Завершающим этапом по договору является счет-фактура и накладная по факту выполненных работ.

    2.4. При наличных расчетах оплата производится по товарному чеку в кассу предприятия.

    3. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН

    3.1. Имущественная ответственность сторон регулируется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

    3.2. Ответственность за подлинность документов, копии которых представлены Заказчиком, как основание для изготовление печатей и штампов, несет Заказчик.

    3.3. Все споры, возникающие по настоящему Договору подлежат разрешению в порядке, установленном Российским законодательством.

    4. СУММА ДОГОВОРА

    4.1. Стоимость работ по договору устанавливается в соответствии со счетом или по договору как предоплата без НДС 18% (безналичная оплата); оплата по товарному чеку без НДС, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

    5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

    5.1. Срок действия договора определен до взаимного выполнения обязательств сторонами.

    Договор на разработку, изготовление и поставку рекламной/сувенирной продукции

    Договор может быть пролонгирован по взаимному соглашению сторон.

    6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    ИсполнительЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:

    ЗаказчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:

    7. ПОДПИСИ СТОРОН

    Исполнитель _________________

    Заказчик _________________

    ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

    по распространению информационных листовок

    г.

    «» 2018 г.

    в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по распространению информационных листовок Заказчика, в пределах и России и по адресам, по которым Исполнитель осуществляет доставку третьим лицам карт предоплаты платежных систем «Яндекс.Деньги», «WebMoney», «Бегун», «Мамба» и др.

    2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

    2.1. Исполнитель обязан принять листовки у Заказчика, распространять их, согласно п.1.1, при условии, что размеры листовок не превышают формата А4 и веса 100 гр.

    3. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

    3.1. Стоимость одной доставки корреспонденции Заказчика рублей при эксклюзивной доставке, т.е. с одной карточкой экспресс оплаты Исполнитель доставляем только листовку Заказчика, и рубля, если Заказчик разрешает вместе с листовкой Заказчика доставлять листовки других Заказчиков.

    3.2. Порядок расчетов:

    3.2.1. Заказчик предварительно оплачивает Исполнителю, в качестве предоплаты за предстоящий календарный месяц, всю сумму, согласно п.3.1.

    3.2.2. По окончании календарного месяца, за который Заказчиком была внесена предоплата, Исполнитель представляет Заказчику письменный отчет о количестве доставленных листовок Заказчика, и в случае если стоимость указанного количества превышает стоимость внесенной Заказчиком предоплаты, выставляет Заказчику дополнительный счет.

    3.2.3. Заказчик обязуется оплатить дополнительный счет, указанный в п.3.2.2 настоящего Договора, в течение банковских дней с даты его выставления.

    3.2.4. В случае, если в течение календарного месяца, за который Заказчиком была внесена предоплата, Исполнителем будет произведено количество доставок, на сумму, меньше внесенной Заказчиком предоплаты, неизрасходованные денежные средства Заказчика переносятся в счет оплаты последующих доставок его листовок.

    3.3. В случае расторжения настоящего Договора, неизрасходованная сумма предоплаты/предварительного счета возвращается Заказчику в течение банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

    4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

    4.1. Заказчик обязуется передавать листовки, в незапечатанных и неподписанных конвертах – для удобства Исполнителя, чтобы последний имел возможность вкладывать в данные конверты карты экспресс оплаты, предназначенные для отправки третьим лицам.

    4.2. Заказчик обязуется сообщить Исполнителю о своем несогласии с качеством доставки листовок не позднее рабочих дней с момента ее получения адресатом. В противном случае работы считаются выполненными.

    4.4. Заказчик обязуется производить все расчеты с Исполнителем в полном объеме и своевременно.

    4.5. Заказчик вправе производить контрольные закупки карт экспресс оплаты, доставляемых Исполнителем, в том числе через третьих лиц. В случае, если в доставленной Исполнителем корреспонденции – в конвертах с указанными картами предоплаты – в том числе третьим лицам, будет отсутствовать корреспонденция Заказчика, Исполнитель обязуется выплатить Заказчику штраф в размере рублей – за ненадлежащее исполнение обязательств.

    4.6. Заказчик обязуется подписать акт выполненных работ не позднее рабочих дней с момента его получения и вернуть подписанный экземпляр акта Исполнителю своими силами.

    Договор на оказание маркетинговых услуг 2018 образец скачать бесплатно типовой бланк пример форма

    Если к числу следующего за отчетным месяца Исполнитель не получает от Заказчика подписанный им акт выполненных работ, то это означает, что Заказчик согласен с тем, что работы в отчетный период были выполнены Исполнителем качественно и в срок и акт, подписанный только со стороны Исполнителя, считается надлежащим доказательством исполнения обязательств по данному договору.

    5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на них обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

    5.2. Каждая из сторон обязана выполнять свои обязанности надлежащим образом в соответствии с требованиями настоящего Договора, а также оказывать другой Стороне всевозможное содействие в выполнении её обязанностей.

    5.3. Исполнитель несет ответственность за причинение ущерба (в том числе за утерю, повреждение, порчу) по отношению к любой корреспонденции Заказчика из расчета рублей за одну единицу корреспонденции.

    5.4. Исполнитель не несет ответственность за причинение ущерба или ошибку при доставке вследствие обстоятельств непреодолимой силы, находящихся вне контроля Исполнителя, а также вследствие действия государственных органов, изменения законодательства, указания недостоверных сведений Заказчиком. Исполнитель не несет ответственности за электрические или магнитные повреждения, или стирание электронных или фотоизображений или звукозаписей, произошедших не по его вине.

    6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

    6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента расторжения.

    6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон досрочно в одностороннем порядке, а также по взаимному соглашению Сторон. При этом Сторона-инициатор расторжения Договора должна уведомить о своём решении другую Сторону не менее чем за календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

    6.3. Необходимым условием прекращения действия настоящего Договора является осуществление всех взаимных расчетов Сторон.

    7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

    7.1. В случае возникновения споров Стороны примут все меры для их разрешения путем двухсторонних переговоров. В случае, если согласие не будет достигнуто путем переговоров, все споры, разногласия и конфликты, возникающие в связи с исполнением данного Договора, а так же в случае его нарушения или расторжения будут разрешаться Арбитражным судом .

    7.2. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

    8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

    8.2. Об изменении адресов и платёжных реквизитов Стороны незамедлительно извещают друг друга в письменной форме в течение одного рабочего дня.

    8.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом или доставлены лично по юридическим/почтовым адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

    9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    ИсполнительЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:

    ЗаказчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:

    10. ПОДПИСИ СТОРОН

    Исполнитель _________________

    Заказчик _________________

    Образец договора

    Договор № __

    Общество с ограниченной ответственностью "_____", именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице _______________, действующего на основании Устава, и ______________, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице _____________ , действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:

    1. Предмет договора

    1.1. Исполнитель обязуется изготовить и поставить (передать в собственность) Заказчику, продукцию (именуемую в дальнейшем "Товар"), в ассортименте, комплектности, количестве и по ценам, которые указаны в Приложение №1 к настоящему Договору, а Заказчик, обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с настоящим Договором.

    1.2. Изготовление осуществляется путем производства календарей исполнителя, в соответствии с приложением № 1.

    2. Права и обязанности сторон

    2.1. Исполнитель обязуется изготовить и поставить Заказчику Товар, указанный в спецификации в Приложении № 1 к настоящему Договору, в ассортименте, комплектности, количестве, качестве и по ценам, указанным в Приложении №1. Выполнение указанной обязанности должно быть осуществлено в течение 20 календарных дней с момента утверждения оригинал-макета и поступления денежных средств на счёт Исполнителя согласно п.3.1.

    2.2. С подписания Сторонами настоящего Договора Исполнитель обязан приступить к исполнению обязательств по данному Договору незамедлительно.

    Заказчик обязуется:

  • Выполнять платежные обязательства согласно разделу 3 настоящего Договора.
  • Предоставить изображение логотипа в векторной форме.
  • 3. Цена товара и порядок расчетов

    3.1. Общая стоимость товара, поставляемого по настоящему договору составляет ____________ рублей, в том числе НДС 18 % _________ рублей

    3.2. Заказчик осуществляет оплату по настоящему Договору в следующем порядке: Произвести 50% оплату за 2 рабочих дня до начала изготовления продукции, 50% за 2 дня до окончательной сдачи готового тиража.

    3.3. Сдача-Приемка Товара по Договору осуществляется по адресу заказчика (в пределах МКАД).

    3.4. Сдача-Приемка Товара осуществляется на основании товарных накладных в ассортименте, комплектности и количестве, которые указаны в Приложении №1 к настоящему договору.

    4. Ответственность сторон

    4.1. Стороны обязуется выполнить свои обязательства в полном объеме и в срок.

    4.2. В случае нарушения Исполнителем качества, комплектности Товара, а также срока исполнения обязательств, установленных в настоящем Договоре, Исполнитель уплачивает по предъявленной претензии Заказчику штраф в размере 0,2 % от цены не поставленного или недопоставленного Товара за каждый день просрочки, до момента полного исполнения обязательств.

    4.3. В случае нарушения Заказчиком порядка и условий оплаты, установленных настоящим Договором, по предъявленной обоснованной претензии Исполнителя Заказчик уплачивает штраф в размере 0,2 % от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа, до момента полного исполнения обязательства, но не более 10% от цены договора.

    4.4. В случае поставки Заказчику Исполнителем некачественного Товара: обнаружение скрытых дефектов или несоответствия Товара Приложению № 1 Договора, Исполнитель обязуется заменить некачественный Товар или безвозмездно устранить выявленные дефекты.

    4.5. Заказчик обязан предоставить Товар, в котором были обнаружены дефекты или несоответствия в распоряжение Исполнителя.

    4.6. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

    5. Прочие условия

    5.1. Настоящий Договор вступает в силу после подписания его всеми сторонами.

    5.2. Срок окончания действия Договора определяется датой полного исполнения обязательств Сторон по настоящему Договору.

    5.3. Настоящий Договор составляет и выражает все договорные условия и понимание между участвующими в нем. Сторонами в отношении всех упомянутых вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, совещания и представления между Сторонами, если таковые имелись, теряют силу.

    5.4. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи ним, будут решаться сторонами путем переговоров. В случае если обоюдное согласие не будет достигнуто, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

    5.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

    5.6. До исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны обязаны сообщить друг другу по факсу об изменении своего юридического адреса, номеров телефона и телефакса, банковских реквизитов в трехдневный срок. Сторона, направившая сообщение (документ) по факсу, должна иметь письменное либо отправленное по факсу подтверждение другой Стороны о получении направленного в её адрес сообщения (документа).

    5.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *