Договор на монтажные работы

Гарантийные обязательства на монтаж оборудования для боулинга

1. Настоящие гарантийные обязательства компании МАКСИМА (далее – «Исполнитель») устанавливают гарантийные сроки, условия предоставляемых гарантий, а также права и обязанности Сторон (Исполнителя и Заказчика).

Договор подряда на строительно монтажные работы

Гарантийные обязательства Исполнителя перед юридическим или физическим лицом, перед которыми у Исполнителя имеются такие обязательства (далее – «Заказчик»), действуют при правильных эксплуатации и обслуживании Оборудования.

3. Гарантия не действительна в случаях:

  • если неисправности вызваны неправильной эксплуатацией оборудования Заказчиком, нарушением требований инструкции по эксплуатации, использованием Оборудования не по назначению;
  • неправильного подключения электропитания к Оборудованию, несоблюдения параметров температуры, влажности и несоответствия параметров электросети, предусмотренных технической документацией на оборудование и ТЗУ;
  • когда техническое обслуживание, ремонт и/или наладка оборудования производится третьей стороной, не уполномоченной Исполнителем и предварительно не получившей на то письменного разрешения от Исполнителя;
  • неисправностей, вызванных механическими и другими повреждениями составляющих боулинга посторонними предметами (будь то неопытными игроками или иным образом, или любой злостный или небрежный поступок);
  • нарушения сохранности пломб и/или контрольных винтов;
  • если ремонт механизмов и/или оборудования, электромеханических деталей или плат (кроме замены стандартных плат платами, поставленными Исполнителем в качестве запасных частей) не был выполнен представителем Исполнителя, либо лицом, не имеющим сертификата (полученного у Исполнителя, подтверждающего право на обслуживание именно этого комплекта Оборудования), либо официально уполномоченным Исполнителем подрядчиком по согласованию Сторон;
  • если текущее обслуживание Оборудования осуществляется лицом, не имеющим соответствующего сертификата, подтверждающего право на обслуживание именно этого комплекта Оборудования;
  • наличие дефектов вследствие причин, находящихся вне контроля Продавца и Покупателя, как-то: удары молнии, затопления, пожары, несчастные случаи, случаи иного характера;
  • в случае демонтажа и/или освидетельствования неисправности в отсутствии представителей Исполнителя.

4. При монтаже оборудования Заказчика, а также при выполнении ремонтных работ по гарантии предоставляется гарантия на выполненные работы сроком от 6 до 12 месяцев с даты завершения монтажных работ при условии выполнения Заказчиком всех обязательств по платежам, предусмотренных Договором:

  • при монтаже нового комплекта оборудования гарантия составляет 12 месяцев;
  • при монтаже оборудования бывшего в употреблении, а так же при мелком ремонте гарантия предоставляется на срок от 1 до 6 месяцев (в зависимости от технического состояния оборудования);
  • при монтаже восстановленного комплекта оборудования гарантия составляет 12 месяцев;

5. В течение гарантийного срока Заказчик имеет право на бесплатное устранение неисправностей, вызванных некачественными монтажными работами.

Условия гарантии не предусматривают периодическое сервисное или техническое обслуживание.

6. Для осуществления работ по гарантии Заказчик направляет Исполнителю в письменном виде рекламацию с указанием характера сбоя (поломки) и его возможных причин, каталожный номер и наименование детали или узла, вышедшего из строя. При этом в рекламации обязательно должна присутствовать подпись механика (оператора), имеющего сертификат Исполнителя о профессиональной подготовке, и разборчиво его фамилия и инициалы.

7. При необходимости выезда специалистов Исполнителя (далее «Монтажники») в боулинг-центр Заказчика для фиксации гарантийного случая и для выполнения работ по гарантии расходы по проезду Монтажников из г.Москвы до боулинг-центра Заказчика и обратно, расходы на питание Монтажников и их проживание (при необходимости) осуществляются за счет средств Исполнителя.

8. В случае выезда Монтажников по гарантийному вызову и определения, что неисправность возникла по вине Заказчика или в результате случаев, указанных в пунктах 3., 9. настоящих гарантийных обязательств, то Заказчик оплачивает все расходы Исполнителя, связанные с вызовом Монтажников по гарантии, а именно:

  • за выезд Монтажников для диагностического осмотра оборудования (выдача технического заключения о работе оборудования), сервисное обслуживание оборудования (профилактическое обслуживание, ремонт и/или замена комплектующих деталей, устранение неисправностей, технический инструктаж механиков) и расходы на питание Монтажников и их проживание (при необходимости) согласно тарифам на сервисные работы;

  • расходы по проезду Монтажников из г.Москвы до боулинг-центра Заказчика и обратно;

  • фактическая стоимость транспортировки необходимых деталей для замены;

  • стоимость замененных деталей.

В период пребывания в боулинг-центре Заказчика Монтажники вправе производить фотосъемку и/или видеосъемку оборудования для боулинга, деталей, узлов, электроники.

9. Нижеуказанные действия Заказчика влекут за собой лишение гарантии, предоставленной Заказчику Исполнителем:

  • неправильная эксплуатация Оборудования, повлекшая ущерб Оборудованию;
  • использование Оборудования не по назначению или не в соответствии с инструкцией по эксплуатации и обслуживанию оборудования для боулинга;
  • подключение электропитания к Оборудованию не в соответствии с требованиями ТЗУ;
  • несоблюдение параметров температуры, влажности и напряжения переменного тока, указанных в ТЗУ;
  • небрежное и/или неправильное использование Оборудования (будь то неопытными игроками или иным образом) или любой злостный или небрежный поступок или упущение (включая любое невыполнение инструкций, данных Продавцом);
  • любые адаптации, изменения и усовершенствования Оборудования, элементов электроники, и/или программного обеспечения, произведенные Покупателем без предварительного письменного разрешения Продавца;
  • ремонт Оборудования, его узлов и деталей, не уполномоченными на то сервисными службами;
  • использование деталей, расходных материалов, аксессуаров и механизмов, необходимых для работы Оборудования, приобретенных у третьей стороны без письменного согласия Продавца. Лишение гарантии наступает также вследствие причин, находящихся вне контроля Исполнителя и Заказчика, как-то: удары молнии, затопления, пожары, несчастные случаи, случаи иного характера.

В начало

г. _____________________
«__»_____________ 20__ г.

_________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по установке (монтаж, демонтаж)   __________________________________________________________
______________________________________________ по адресу: г. __________________, ул. ___________________________, корпус_____ дом _____.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1 Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.
1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. Договора, Заказчик за свой счет приобретает необходимые материалы и оплачивает их доставку.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1  произвести замер и определить необходимость тех или иных материалов и комплектующих для монтажа ___________________
2.1.2. произвести установку (монтаж, демонтаж)_______________________________
не позднее ___________
2.1.3. сдать объект работ Заказчику по акту приема-передачи в течение ______ дней после окончания монтажных работ;
2.1.4. Убрать строительный мусор послее окончания работ.

2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора;
2.2.2. в течение _____ дней после уведомления Подрядчика об окончании работ, либо по истечении срока, указанного в п. 2.1.2.

Договор подряда на строительно — монтажные работы

настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ;  при обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение _____ дней после ее сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику;
2.2.3. оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в п. 2.1.2., п. 3.1. и п.3.2. настоящего Договора;
2.2.4. до принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика обеспечивать сохранность оборудования, инструментов и иного имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.

2.3. Подрядчик вправе:
2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;
2.3.2. перенести срок сдачи из-за резко ухудшающихся погодных условий, при которых невозможно производить монтаж, не более чем на _____ дней по истечении срока, указанного в п. 2.1.2. настоящего Договора.

2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;
2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по договору составляет ________________ рублей.

3.2. Оплата работы производится Заказчиком в три этапа:

  • первый платеж в размере ______ % от суммы, указанной в п. 3.1. Договора, а именно ______ рублей, осуществляется после всех соглосований с Заказчиком,     закупки и доставки необходимых материалов для монтажа;
  • второй платеж, а именно _______ рублей, вносится по факту выполнения работ на 70% ;
  • третий платеж, а именно _______ рублей, вносится по факту выполнения работ на 100% при сдаче-приемке.

3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. Договора, выплачивается Подрядчику путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п.5. Договора, либо путем внесения наличных в кассу Подрядчика.

4. Прочие условия

4.1. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи в течение _____ дней с момента извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 2.1.2. настоящего Договора.
4.2.При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ
4.3. При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере _____ % от суммы договора за каждый день просрочки.
4.4. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера.
4.7. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
4.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из сторон.
4.9. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров. В случае невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством РФ.

5. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
М.П.
Подрядчик
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
М.П.

Главная / Образцы договоров / Образцы хозяйственных договоров и соглашений / Договор подряда на выполнение ремонтно-строительных работ

Договор подряда на выполнение ремонтно-строительных работ

 

ДОГОВОР ПОДРЯДА

Город  _____________                     “___” _____________ 200 __ г.

_____________________, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице _____________________, действующего на основании _________, с одной стороны, и ______________________, именуемый в дальнейшем “Подрядчик”, в лице _________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.     ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

 

1.1. В соответствии с настоящим договором Подрядчик обязуется в установленный срок выполнить ремонтно-строительные работы в помещениях Заказчика (далее по тексту договора –  “Объект работ”), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную договором цену.

1.2. Наименование, объем и стоимость работ определяются в соответствии со сметой, подписываемой обеими сторонами одновременно с подписанием настоящего договора и являющейся его неотъемлемой частью.

1.3. Работы выполняются в помещениях, расположенных по адресу: ______________________________.

1.4. Работы выполняются из материалов Подрядчика.

1.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до момента исполнения сторонами всех своих обязанностей по настоящему договору.

2.     ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

 

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Предоставить Подрядчику техническую документацию, необходимую для выполнения работ, в следующем составе: ______________________, в следующие сроки: ____________________.

2.1.2. Принять и оплатить работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего договора.

2.2. Обязанности Подрядчика:

2.2.1. Приступить к работе не позднее _________ дней с момента получения полного пакета технической документации.

2.2.2. При возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно письменно поставить об этом в известность Заказчика.

2.2.3. В разумные сроки и безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе.

2.2.4. Завершить работы не позднее “__” ___________ 200 __ г.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. За  выполненную работу Заказчик обязуется выплатить Подрядчику денежное вознаграждение в размере ____________________________ (__________________________) рублей, в том числе НДС по ставке ___ % на сумму _____________ (____________) рублей.

3.2. Расчеты с Подрядчиком за выполненные работы производятся по факту выполнения работ или отдельного этапа работ не позднее _________ дней после подписания сторонами Акта сдачи-приемки работ.

4. ОТВЕТСТВЕНОСТЬ СТОРОН

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. Риск случайной гибели Объекта работ или его части до приемки работ Заказчиком несет Подрядчик. Указанный риск переходит к Заказчику с момента подписания Акта сдачи-приемки работ.

Договор на строительные работы: скачать образец договора

В случае необоснованного неподписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ или уклонения от его подписания, указанный риск переходит к Заказчику по истечение _____ дней с момента письменного уведомления Подрядчика о завершении работ. Если повреждение или полная или частичная гибель Объекта работ произошла после такого уведомления по вине Заказчика, Подрядчик вправе получить вознаграждение за выполненный на этот момент объем работ.

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно – пожара, наводнения, землетрясения, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме.

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

 

Ниже представлен типовой образец документа. Документы разработаны без учета Ваших персональных потребностей и возможных правовых рисков. Если Вы хотите разработать функциональный и грамотный документ, договор или контракт любой сложности обращайтесь к профессионалам.

ON-LINE ЗАЯВКА

____
г. Москва «__» _______ 20__ г.
___, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___, действующего на основании ___, с одной стороны, и ______________________________, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Исполнитель в период с «__»__________ 20__ года по «__» ________ 20__ года обязуется по заданию Заказчика осуществить монтаж фото/видео съемки под условным названием «___» (далее – съемка) и передать Заказчику материалы монтажа съемки, а Заказчик обязуется принять материалы монтажа съемки и выплатить Исполнителю соответствующее вознаграждение. Передача материалов монтажа съемки оформляется соответствующим Актом приема-передачи материалов монтажа съемки, который должен быть оформлен сторонами в срок не позднее «__» _______ 20__ года (указать крайний срок ).
2. В рамках настоящего договора Исполнитель обязуется:
осуществить выполнения всего комплекса работ по монтажу съемки;
обеспечить художественное и техническое качество монтажа;
осуществить монтаж всех звуковых материалов (музыки, реплик, шумов и т.п.);
в процессе осуществления монтажа съемки следовать указаниям соответствующего лица, уполномоченного Заказчиком.
3. Размер, порядок и условия выплаты вознаграждения, указанного в п.1. настоящего договора, определяется Сторонами путем подписания соответствующего Дополнительного соглашения.
4. Условия настоящего договора носят конфиденциальный характер и разглашению не подлежат.
5. Исполнитель обязуется не разглашать сведения, относящиеся к коммерческой тайне Заказчика (включая любые сведения о съемке) ставшие известными ему в процессе выполнения своих обязанностей, предусмотренных настоящим договором.
6. Исключительные права на использование объектов интеллектуальной собственности (объектов авторских и смежных прав) (перечень объектов авторского права указан в статье 7 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» № 5351-1) (материалов монтажа съемки), созданных Исполнит
·елем (с участием Исполнителя) в рамках настоящего договора, принадлежат Заказчику.

Договор на выполнение монтажных работ образец 2018 бланк скачать

Перечень исключительных прав, передаваемых/принадлежащих Заказчику, указан в статье 16, пункте 2 статьи 37 и пункте 2 статьи 38 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» № 5351-1) и включает в себя, в том числе следующие права:
право на воспроизведение;
право на распространение;
право на переработку.
Исполнитель не получает прав на коммерческое использование материалов монтажа съемки.
8. Заказчик вправе полностью либо частично передать права, полученные по настоящему договору третьим лицам.
9. Территория, на которую передаются права, указанные в п. 6. настоящего договора, включает в себя территорию РФ и любых иных государств (права передаются без территориальных ограничений).
10. Права, указанные в п. 6. настоящего договора, передаются Исполнителем Заказчику на _________(указать срок).
11. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
12. Споры между Сто…

Вы видите сокращенную редакцию документа
Нажмите тут, чтобы
ПОЛУЧИТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ДОКУМЕНТА НА E–MAIL

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *