Договор поставки спецодежды, образец

г. Екатеринбург

Индивидуальный предприниматель Кислицына Татьяна Петровна, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице Кислицыной Татьяны Петровны, действующей на основании свидетельства 66 №006288575 ОГРНИП 304662907700052 с одной стороны, и ___________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________________________, действующей на основании _______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА и УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить товар в соответствии с настоящим договором, на основании Заказов Покупателя, утвержденных Продавцом. Товар передается по накладным, которые являются неотъемлемыми частями настоящего договора.

1.2. Ассортимент и количество поставляемых товаров определяется в зависимости от наличия на складе Продавца с учетом заявок Покупателя и указывается в товарных накладных, являющихся приложениями к настоящему договору.

1.3. Под термином Товар в рамках настоящего договора понимаются швейные изделия.

1.4. Покупатель заранее выбирает фирму-Перевозчика и сообщает об этом Продавцу.

1.5. Право собственности на отгруженный товар переходит к Покупателю в момент передачи товара Перевозчику.

1.6. Доставка товара Покупателю до склада фирмы-перевозчика в г. Екатеринбург осуществляется за счет Продавца.

1.7. Риск случайной гибели или порчи, утраты или повреждения товара, являющегося предметом настоящего договора, несет Продавец или Покупатель, в зависимости от того, кто обладал правом собственности на товар в момент его случайной гибели или повреждения.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Продавец обязан:

2.1.1. Отпускать товар на основании утвержденных Продавцом Заказов Покупателя, в согласованном ассортименте и количестве товара. Ассортимент и количество товара указывается в Заказе.

2.1.2. Поставлять Покупателю товар, соответствующий по качеству требованиям ГОСТов, ТУ, сертификатов соответствия или другой нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.

2.2. Покупатель обязан:

2.2.1. Передавать в письменной форме заказы на количество и ассортимент товара. Заказы должны быть подписаны уполномоченным лицом и могут передаваться посредством факсимильной связи с обязательным последующим предоставлением оригинала Заказа.

2.2.2. Принимать поставленный Продавцом товар по количеству и качеству, а накладную, экземпляр Продавца, подписать, скрепить печатью и выслать на почтовый адрес Продавца.

2.2.3. Ежеквартально, а также в необходимых случаях по требованию Продавца производить с ним сверку расчетов.

2.2.4. Сообщать в письменной форме об изменениях юридического адреса, обслуживающего банка или платежных реквизитов в течение 3-х дней с момента таких изменений.

2.2.5. При получении товара представителем Покупателя, Покупатель передает Продавцу надлежащим образом оформленную доверенность на представителя, с указанием в доверенности соответствующих полномочий.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка товара осуществляется следующим образом:

3.1.1. После утверждения Заказа Покупателя, Продавец извещает о готовности осуществить поставку товара со склада Продавца и выставляет счет на оплату товара.

3.1.2. Оплата товара производится в виде 100% предоплаты.

3.1.3. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

4. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ

4.1. Качество, комплектность и маркировка поставляемых товаров должны соответствовать российскому законодательству.

4.2. Приемка товара по количеству, производится в момент его получения на складе (магазине) Покупателя или в ином месте отгрузки, согласно заказа Покупателя. В случае обнаружения недопоставки товара стороны незамедлительно составляют соответствующий акт, подписываемый уполномоченными представителями сторон.В течении 5 календарных дней с момента получения товара от фирмы-перевозчика.

4.3. Приемка товара по качеству производится Покупателем непосредственно в момент получения. Покупатель вправе предъявить претензии по скрытым дефектам, которые не могли быть обнаружены в момент приемки товара, в течение 30(тридцати) календарных дней с момента получения товара от фирмы-перевозчика. Данный товар подлежит возврату Продавцу. При возврате товара Покупатель составляет накладную на возврат.

4.4. В случае выявления количественных или качественных несоответствий стороны составляют соответствующий акт формы ТОРГ-2, подписываемый уполномоченными представителями сторон. Не составление акта означает принятие товара по количеству и качеству в соответствии с накладной.

4.5. На основании акта некачественный товар возвращается Продавцу, не позднее 30 (тридцати) календарных дней, а Продавец уменьшает сумму оплаты за полученный товар на стоимость некачественного товара. (Возврат товара осуществляется за счёт Продавца).

4.6. Если в течение 30(тридцати) календарных дней с момента получения товара от фирмы перевозчика Покупатель не заявил претензии по качеству товара, считается, что товар поставлен в соответствии с требованиями договора. По истечении указанного срока любые претензии по поставленному товару Продавцом не принимаются.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Вместе с товаром Продавец в обязательном порядке передает Покупателю комплект надлежащим образом оформленных документов в соответствии с действующим законодательством: накладную формы ТОРГ-12. При выявлении в документах нарушений, ошибок или при ненадлежащей форме документов, Продавец обязуется предоставить Покупателю исправленные документы.
5.2. При заключении настоящего договора Продавец обязуется предоставить Покупателю надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

  • Свидетельство о регистрации
  • Свидетельство о постановке на налоговый учет
  • Выписку из государственного реестра
  • Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего договор.
  • Договор аренды, либо свидетельство о государственной регистрации права собственности

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все разногласия, возникающие между Покупателем и Продавцом, не нашедшие своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.

6.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2015 года.

7.2. Если ни одна из сторон письменно не заявит за тридцать дней до даты окончания срока действия настоящего договора о нежелании его продления на новый срок, договор считается пролонгированным на следующий календарный год и будет пролонгироваться, таким образом, до тех пор, пока одна из сторон письменно не заявит о желании расторжения договора.

7.3. Во всем, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Поставщик

Индивидуальный предприниматель Кислицына Татьяна Петровна.

Юридический адрес: 624138, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 136, кв. 108.

Фактический адрес: 624130, Свердловская область, г.Новоуральск, ул. Фурманова — 21.

ИНН 662900107442.

ОГРН 304662907700052.

р/с 40802810716170100555.

Договор на оказание услуг по пошиву спецодежды для персонала государственного учереждения

к/с 30101810500000000674.

БИК 046577674.

Уральский Банк ПАО Сбербанк, г. Екатеринбург.

<<< Условия сотрудничества

Договор подряда на пошив костюма

Образец договора подряда на пошив костюма, заключаемый между юридическим и физическим лицом.

Договор поставки женской одежды

ДОГОВОР ПОДРЯДА

на пошив костюма

г.

«» 2018 г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется в срок со дня заключения настоящего договора произвести пошив , а заказчик обязуется принять и оплатить результат работы.

1.2. Заказчик предоставляет подрядчику необходимый для пошива материал . Материал предоставляется подрядчику в .

1.3. Подрядчик не вправе привлекать к исполнению своих обязанностей других лиц.

1.4 Риск случайной гибели или повреждения материала несет предоставившая их сторона — заказчик

1.5. Стоимость работ составляет рублей. Работы оплачиваются в следующие сроки и в следующем порядке: .

1.6. Работы принимаются на основании акта их приемки в срок дней.

1.7. Согласно настоящему договору установлен следующий гарантийный срок на результат работы: .

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

  • после передачи ему материала обеспечить правильное его использование и сохранность;
  • предупредить заказчика в срок дней о непригодности или недоброкачественности переданного ему материала;
  • своевременно предупредить заказчика о необходимости превышения указанной в договоре цены работы в связи с необходимостью в проведении дополнительных работ;
  • в случае если заказчик не придет за результатом работ в срок, указанный в настоящем договоре, послать письменное предупреждение о том, что результат работы будет реализован по истечении срока со дня отправления извещения;
  • в случае остатка неизрасходованной части материала вернуть ее заказчику либо уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося неизрасходованного материала;
  • предоставить заказчику достоверную и необходимую информацию о предлагаемой работе, а также сообщить при сдаче работы заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного использования результата работ.

2.2. Подрядчик вправе:

  • не приступать к работе, приостановить ее если заказчик нарушает свои обязанности по настоящему договору, а также потребовать возмещения убытков;
  • удержать результат работы, остаток неиспользованного материала при неисполнении заказчиком обязанности уплатить предусмотренную договором цену работы;
  • в случае недостижения результата работы или если результат оказался с недостатками, делающими его не пригодным для использования по причине недостатков предоставленного заказчиком материала потребовать оплаты, выполненной им работы;
  • при обнаружении недостатков работы, за которые он отвечает вместо устранения этих недостатков безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

2.3. Заказчик вправе:

  • проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, в любое время.

2.4. Заказчик обязуется:

  • предоставить подрядчику всю необходимую информацию о желаемом результате работы;
  • принять результат работы в срок, предусмотренный настоящим договором;
  • известить подрядчика в срок дней об обнаруженных недостатках работы, которые не могли быть выявлены при обычном способе приемки;
  • предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Заказчик отвечает за невозможность подрядчиком использовать материал без ухудшения качества работы.

3.2. В случае нарушения установленных сроков начала и окончания работ, подрядчик уплачивает заказчику неустойку в размере % цены выполнения работы. Если подрядчик своевременно не приступил к выполнению работы или во время ее исполнения станет очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае просрочки выполнения работы заказчик вправе по своему выбору:

  • отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков;
  • назначить подрядчику новый срок, в течении которого он должен приступить к работе;
  • поручить выполнение работы другому лицу за счет подрядчика;
  • потребовать уменьшения вознаграждения за работу.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик.

3.4. В случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы возмещение убытков и уплата неустойки не освобождают подрядчика от исполнения обязательства в натуре. При этом заказчик вправе по своему усмотрению:

  • отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы;
  • соразмерного уменьшения цены;
  • соразмерного устранения недостатков работы;
  • возмещения расходов на устранение недостатков работы своими силами или с помощью третьих лиц.

4. ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику, часть установленной настоящим договором цены пропорционально части работы, выполненной подрядчиком и возместив подрядчику убытки, причиненные прекращением договора.

4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при неисполнении или ненадлежащем исполнении подрядчиком настоящего договора.

4.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора, если заказчик, несмотря на предупреждение подрядчика о невозможности использования материала, предоставленного заказчиком, или о других обстоятельствах, грозящих прочности и годности результатов работы или создают невозможность ее завершения в срок, не заменит негодный материал и не примет других необходимых мер для устранения таких обстоятельств.

4.4. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора, если заказчик не представит в срок, указанный в настоящем договоре, материал подрядчику, препятствует исполнению договора подрядчиком или при наличии иных обстоятельств, свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей заказчиком не будет произведено в установленный договором срок.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Любые изменения условий настоящего договора оформляются дополнительным соглашением сторон и вступают в силу после подписания сторонами.

5.2. Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийных сроков, если в течении установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине подрядчика.

5.3. Подрядчик не производит устранение недостатков после истечения срока предъявления претензий, при неправильной эксплуатации результата работы, при появлении дефектов в результате естественного износа.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами разрешаются путем переговоров.

7.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий договор составлен в экземплярах и считается заключенным с момента его подписания.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЁЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПодрядчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:

ЗаказчикРегистрация:Почтовый адрес:Паспорт серия:Номер:Выдан:Кем:Телефон: 

10. ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик _________________

Заказчик _________________

Договор поставки спецодежды

ДОГОВОР КОМИССИИ

на реализацию женкой и мужской одежды

г.

«» 2018 г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Комитент», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Комиссионер», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Комитент поручает, а Комиссионер от своего имени и за вознаграждение обязуется реализовывать в розницу женскую и мужскую одежду и предметы женского и мужского туалета (именуемый в дальнейшем – Товар), принадлежащие Комитенту. При этом Комиссионер обязуется действовать в интересах, как Комитента, так и Комиссионера.

1.2. Товар, переданный Комиссионеру, является собственностью Комитента.

1.3. Комиссионер не имеет право заключать от своего имени Договор Субкомиссии без письменного разрешения Комитента.

1.4. Ассортимент и количество товара, передаваемого на реализацию, согласовываются сторонами дополнительно и оформляются накладными, счетами-фактурами, спецификациями, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

2. ЦЕНА ТОВАРА И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА

2.1. Цена товара, поставляемого Комиссионеру в рамках настоящего договора, устанавливается Комитентом в рублях РФ и указывается в накладных, счетах-фактурах, спецификациях.

2.2. Цена включает в себя стоимость тары, упаковки и маркировки, а также НДС. Изменение цен согласуется между сторонами в письменной форме.

2.3. Общая сумма договора определяется исходя из цены и количества товара, указанного в накладных, спецификациях, счетах-фактурах за весь период действия договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕНТА

Комитент обязан:

3.1. Одновременно с передачей товар предоставлять Комиссионеру надлежащим образом оформленные документы:

  • накладные, счет-фактуры;
  • сертификаты соответствия РФ, гигиенические сертификаты РФ;
  • рекламно-информационные материалы;
  • аннотацию на русском языке на импортные товары и иные необходимые данные.

3.2. Доставлять товары, в соответствии с действующими в РФ ГОСТами и ТУ по качеству, маркировке, упаковке.

3.3. Устанавливать гарантийный срок на товар ( месяцев с момента продажи Потребителю). Товар, на который установлен срок годности, должен иметь соответствующие данные, на этикетках. Ответственность за качество товара в вышеуказанные сроки несет Комитент.

3.4. Производить замену недоброкачественного товара при обнаружении в нем брака в процессе предторговой проверки или в процессе реализации товаров Потребителю. При невозможности произвести замену брака, некачественные товары возвращаются Комитенту за счет Комитента. Товар, реализованный Потребителям и имеющий дефекты производственного характера, подлежит возврату Комитенту для замены или оплате его стоимости в соответствии с п.24 Закона РФ «О защите прав потребителей», а оплаченная сумма удерживается при последующих расчетах.

4. ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИОНЕРА

Комиссионер обязан:

4.1. Принять от Комитента товары по количеству и качеству в соответствии с Инструкциями Госарбитража №П-6, №П-7.

4.2. Продавать товар по ценам, не ниже указанных Комитентом в накладной (счетах-фактурах).

4.3. Ежемесячно не позднее числа месяца следующего за отчетным предоставлять отчеты о реализованных товарах.

4.4. Внести Обеспечительный взнос два раза в год в размере и сроки по согласованию сторон путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Комитента.

5. УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ

5.1. Комитент предоставляет товар Комиссионеру партиями на основании накладных за свой счет, в сроки, согласованные Сторонами в спецификации на конкретную партию товара.

5.2. Передача товара производится по товарно-транспортной накладной.

5.3. Транспортные услуги за перевозку товара осуществляется за счет Комитента.

6. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Вознаграждение Комиссионера составляет % от стоимости подлежащего оплате реализованного товара, исходя из цен, указанных Комитентом в накладной (счете-фактуре).

6.2. В случае, если Комиссионер обеспечит продажу товара на более выгодных для Комитента условиях, Комиссионер производит наценку на этот товар по согласованию Сторон к цене Комитента, при этом вознаграждение Комиссионеру составляет тоже % от действительной стоимости реализации товара Потребителю.

6.3. Оплату Комитенту за реализованные товары производится Комиссионером ежемесячно не позднее числа месяца, следующего за отчетным. Указанные платежи производятся по ценам, указанным Комитентом в накладной (счете-фактуре), за минусом суммы вознаграждения, предусмотренного настоящим договором.

6.4. Расчеты по настоящему договору производятся: в безналичном порядке – платежными поручениями, путем перечисления денежных средств, в рублях РФ, на расчетный счет Комитента или наличными деньгами в рублях РФ в пределах сумм, разрешенных законодательством РФ.

6.5. Срок реализации согласуется между Сторонами в спецификации и исчисляется с момента их получения Комиссионером. Товары, нереализованные в согласованные Сторонами сроки, подлежат возврату Комитенту.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. В целях обеспечения Комиссионером принятых на себя обязательств, стороны договорились о внесение Комиссионером Обеспечительного взноса в порядке, предусмотренном п.4.4 настоящего договора. В случае не выполнения Комиссионером принятых на себя обязательств по своевременной оплате реализованного товара (п.6.3 договора), Комитент вправе удержать сумму задолженности Комиссионера из Обеспечительного взноса.

7.2. Не позднее дней после истечения срока действия настоящего договора, Комиссионер должен произвести полную оплату реализованного на дату расторжения договора товара и вернуть Комитенту не реализованный товар, в противном случае Комитент вправе удержать задолженность из Обеспечительного взноса. Оставшаяся после полного расчета сумма Обеспечительного взноса возвращается Комиссионеру в течение дней после подписания сторонами акта сверки взаимных расчетов.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

8.2. Комиссионер отвечает перед Комитентом за утрату, недостачу или повреждение находящегося у него на реализации товара Комитента с момента подписания товарно-транспортной накладной на конкретную партию товара.

8.3. Комитент несет ответственность за качество передаваемого на реализацию товара, подлинность сертификатов и других документов, подтверждающих качество, а также за необходимость лицензирования, если это предусмотрено действующим законодательством РФ. При нарушении этих условий Комитент возмещает Комиссионеру все, связанные с этим убытки.

8.4. При изменении банковских и почтовых реквизитов стороны обязаны сообщить об этом друг другу в течение дней с момента их изменения. В случае не уведомления виновная сторона уплачивает другой стороне все связанные с этим убытки.

8.5. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, военные действия, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также действия правительства, возникшие после заключения настоящего договора. Дата наступления и окончания указанных форс-мажорных обстоятельств должна быть подтверждена документом компетентного органа.

Договор купли-продажи одежды образец бланк

Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в разумный срок известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору. Наступление форс-мажорных обстоятельств — влечет увеличение срока исполнения договора на период их действия.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Отношения сторон, неурегулированные настоящим договором и споры, связанные с его выполнением, рассматриваются в претензионном (до арбитражном) порядке. Срок ответа на претензию дней с момента её получения. При полном или частичном отклонении претензии, при неполучении ответа на неё в установленный срок заинтересованная сторона вправе обратиться в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

9.2. Все изменения, дополнения договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме в виде приложений к настоящему договору и подписаны обеими сторонами. Указанные приложения являются неотъемлемыми частями настоящего договора.

9.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут досрочно по обоюдному согласию сторон, либо по инициативе одной из сторон с предупреждением другой стороны за дней до предполагаемого момента расторжения, при условии полного урегулирования всех взаиморасчетов.

9.4. Дополнительные условия: .

9.5. Во всём остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства (ГК РФ, «Закон о защите прав потребителей» и др.)

9.6. Срок действия настоящего договора с момента подписания до «»2018 года. По истечению указанного срока условия настоящего договора продолжают действовать в отношении всех партий товара, расчеты по которым не завершены.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

КомитентЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:

КомиссионерЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Комитент _________________

Комиссионер _________________

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *