Соглашение о передаче опытных образцов

ДОГОВОР

на создание (передачу) научно-технической продукцииг. «» 2019 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает (принимает), а Исполнитель принимает на себя (передает) .

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к научно-технической продукции, являющейся предметом договора .

1.3. Срок сдачи работ по договору «»2019 г.

1.4. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.

1.5. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляются в соответствии с требованиями технического задания или иного документа на проведение работ от «»2019 г. №, являющегося частью договора.

1.6. Использование научно-технической продукции осуществляется заказчиком на путем .

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. За выполненную научно-техническую продукцию согласно настоящему договору Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с протоколом о договорной цене рублей.

2.2. Оплата производится единовременно за законченную работу.

2.3. Счета Исполнителя оплачиваются Заказчиком в установленном порядке.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Перечень научно-технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании договора, порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов (партий) новой техники, изготавливаемых в соответствии с договором, определен от «»2019 г. №, являющегося частью договора.

3.2. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

3.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему:

  • комплекта научно-технической и другой документации, предусмотренной техническим заданием и условиями договора;
  • протокола комиссии по приемке опытных образцов (партий) новой техники, изготовленных по договору;
  • копии протокола научно-технического совета Исполнителя с заключением о соответствии выполненной работы техническому заданию (или иному документу) на ее проведение от «»2019 г.

3.4. Заказчик обязан в срок до «»2019 г. утвердить и сообщить Исполнителю состав комиссии по проведению приемочных испытаний опытных образцов, изготовленных в соответствии с планом работ по договору.

3.5. Исполнитель обязан в срок до «»2019 г. уведомить Заказчика о готовности изготовленных образцов к проведению приемочных испытаний (рассмотрению результатов законченной научно-исследовательской работы научно-техническим советом).

3.6. Заказчик в течение дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п.3.3 настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки научно-технической продукции или мотивированный отказ от приемки работ.

3.7. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечислением необходимых доработок, сроков из выполнения.

3.8. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.

3.9. При сокращении сроков выполнения работ, улучшения технико-экономических параметров разработки, повышения экспортных возможностей Заказчика от внедрения работ за проведение Исполнителем вариантных исследований, экспериментов и работ по дизайну с целью удовлетворения специальных требований устанавливается доплата к договорной цене в размере рублей.

3.10. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в -дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в -дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Дополнительные, не установленные законодательством санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств .

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую (передаваемую) научно-техническую продукцию .

5.2. Другие условия по усмотрению сторон: .

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Срок действия договора с «»2019 г. по «»2019 г.

6.2. К настоящему договору прилагаются: .

6.3. Совершено в «»2019 г. в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую силу.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИсполнительЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: ЗаказчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:

8. ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель _________________ Заказчик _________________

Договор на разработку конструкторской документации

Приложение

Договор №

на разработку конструкторской документации

Санкт-Петербург «__» августа 2013 г.

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский метрополитен» (ГУП «Петербургский метрополитен»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», -технического снабжения , действующего на основании Положения о подразделении и доверенности № 000 от «12» марта 2013 г., с одной стороны, и _____________________________ (______________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить разработку конструкторской документации на пресс-формы в соответствии с Заданием на разработку конструкторской документации (Приложение к Договору), Расчетом стоимости выполнения работ (Приложение к Договору), Калькуляцией №__ (Приложение к Договору), и сдать результат работ Заказчику.

1.2. Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1.Начало выполнения работ – «22» августа 2013 года.

2.2.Конечный срок выполнения работ – «29» ноября 2013 года.

2.3.Объемы и сроки выполнения работ по настоящему Договору могут быть изменены путем подписания дополнительного соглашения.

СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ определяется Калькуляцией № __ (Приложение к Договору), Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № ___ к Договору), Расчетом стоимости выполнения работ (Приложение №___ к Договору) которые являются неотъемлемыми частями настоящего Договора, и составляет _______ (сумма прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС – 18% — ______ (сумма прописью) рубля ___ копеек.

3.2. Оплата фактически выполненных работ производится Заказчиком в течение 20 (Двадцати) банковских дней с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком акта приемки выполненных работ, при условии предоставления счета-фактуры.

3.3. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, Задания на разработку конструкторской документации (Приложение к Договору) и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

3.4. Стоимость выполнения работ, указанная в п. 3.1. настоящего Договора, является фиксированной и дальнейшей индексации не подлежит.

3.5. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной в соответствии с настоящим Договором, Заказчик при обнаружении этого несоответствия уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре.

4.1.2. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку их результата.

4.1.3. Оплатить результат работ в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

4.1.4. Использовать документацию, полученную от Подрядчика, по целевому назначению, предусмотренному настоящим Договором.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Выполнить предусмотренные настоящим Договором работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с Заданием на разработку конструкторской документации (Приложение к Договору), законодательством РФ, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим Договором.

4.2.2. Соблюдать требования, содержащиеся в Задании на разработку конструкторской документации (Приложение к Договору) и других исходных данных для выполнения работ, и вправе отступить от них только с письменного согласия Заказчика.

4.2.3. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность завершения Подрядчиком работ в установленный срок либо грозят повреждению или гибели результата работ.

4.2.4. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, а также в установленный Заказчиком срок, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Договора.

4.2.5. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за качеством и ходом выполнения работ, представлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

4.2.6. Сдать результат выполненных работ Заказчику, передав при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

4.2.7. Соблюдать инструкцию «О порядке производства работ сторонними организациями в эксплуатируемых сооружениях Петербургского метрополитена».

4.2.8. В случае применения в проектных решениях новых материалов предоставить на них ГОСТы, ТУ и прочие документы.

4.2.9. Не передавать техническую и иную документацию, полученную от Заказчика, или разработанную в ходе исполнения настоящего Договора третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

4.2.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Договором.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Требовать надлежащего выполнения настоящего Договора.

4.3.2. Удержать из окончательных платежей, причитающихся Подрядчику за фактически выполненные работы, денежные суммы по штрафным санкциям и пени, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

4.3.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Договором стоимости, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3.4. В случае не проведения Подрядчиком работ по устранению недостатков в установленный Заказчиком срок произвести работы по устранению недостатков самостоятельно или с привлечением сторонних организаций с оплатой работ за счет средств Подрядчика.

4.4. Подрядчик вправе требовать оплаты по настоящему Договору в случае полного и надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Подрядчик по окончании выполнения работ предоставляет Заказчику результат работ в виде конструкторской документации в количестве одного экземпляра на бумажном носителе и одного экземпляра на электронном носителе (CD-диск, файлы в формате изображений *.jpeg, *.tiff, *.pdf), акт приемки выполненных работ в 2 (Двух) экземплярах, счет, а также счет-фактуру.

5.2. Конструкторская документация должна состоять из спецификации, определяющей состав сборочной единицы – ПРЕСС-ФОРМЫ, сборочного чертежа и чертежей деталей в соответствии с Заданием на разработку конструкторской документации (Приложение к Договору).

5.3. Заказчик в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня получения проекта, счета, счета-фактуры и акта приемки выполненных работ обязан подписать акт приемки выполненных работ и один экземпляр возвратить Подрядчику или направить Подрядчику мотивированный отказ.

5.4. Подрядчик вправе досрочно сдать результат работы только с письменного согласия Заказчика.

5.5. При обнаружении в процессе приемки работ их несоответствия требованиям Задания на разработку конструкторской документации (Приложение к Договору), а также требованиям СНиП, Заказчик делает об этом отметку в акте с указанием срока устранения этих недостатков.

5.6. Подрядчик обязан устранить указанные в акте недостатки своими силами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком.

5.7. Подрядчик согласовывает конструкторскую документацию с Заказчиком и с компетентными государственными органами и заинтересованными организациями в соответствии с требованиями Задания на разработку конструкторской документации (Приложение к Договору).

5.8. Подрядчик передает права на результат работ Заказчику с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. Одновременно с передачей результата работ к Заказчику переходят все исключительные права на использование этих результатов.

5.9. Подрядчик гарантирует отсутствие претензий на результат работ со стороны третьих лиц, а также отсутствие у третьих лиц права в последующем воспрепятствовать Заказчику в выполнении работ или ограничивать выполнение работ на основе подготовленной Подрядчиком конструкторской и иной документации.

5.10. Вся конструкторская и иная документация оформляется и согласовывается Подрядчиком в соответствии с требованиями и в порядке, указанном в Задании на разработку конструкторской документации (Приложение к Договору).

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно устранять их своими силами, а также возместить Заказчику причиненные убытки в полном объеме.

6.3. За нарушение сроков выполнения работ Заказчик вправе требовать уплаты Подрядчиком пени в следующем размере:

6.3.1 При нарушении сроков выполнения работ от 1-го до 61-го дня включительно — 0,1% от стоимости оказания услуг по Договору.

6.3.2 При нарушении сроков выполнения работ свыше 61-го дня – 0,5% от стоимости выполнения работ по Договору.

6.4. За нарушение сроков оплаты фактически выполненных и принятых работ Подрядчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,1% (Ноль целых одной десятой процента) от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.5. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или нарушает сроки выполнения работ, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков.

6.6. За ненадлежащее качество выполнения работ Заказчик вправе требовать уплаты Подрядчиком штрафа в размере 10% (Десяти процентов) от стоимости работ и устранения недостатков силами Подрядчика и за его счет.

6.7. За нарушение сроков устранения недостатков в выполненных работах Заказчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,1% (Ноль целых одной десятой процента) от ежемесячной стоимости работ за каждый день просрочки.

6.8. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных и используемых им при выполнении работ материалов и оборудования.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 30 декабря 2013 г. включительно. Окончание срока действия Договора в соответствии со ст. 425 ГК РФ не влечет прекращение обязательств Сторон по Договору и не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке только в случаях и на условиях, предусмотренных законом или настоящим Договором.

7.3. Если отступления в работе от условий Договора или недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не будут устранены, либо будут являться существенными и/или неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в полном объеме или частично, при условии оплаты Подрядчику фактически выполненных и принятых работ. В случае отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора в соответствии с настоящим пунктом, Договор следует считать измененным или расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения Договора не предусмотрен в уведомлении Заказчика или не будет согласован Сторонами в дополнительном соглашении. Об одностороннем отказе от исполнения Договора Заказчик должен предупредить Подрядчика письменно не менее чем за 10 (Десять) дней до предполагаемой даты отказа Заказчика от исполнения Договора.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. В случае наступления обязательств форс-мажора (пожар, наводнение, землетрясение или другие обязательства чрезвычайного характера), препятствующих исполнению Договора, сроки исполнения Договора соразмерно отодвигаются на время действия этих обязательств, но лишь в той мере, как эти обязательства значительно влияют на выполнение всего Договора.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие обязательств форс-мажора, обязана в трехдневный срок известить письменно другую Сторону в начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих исполнению Договора.

8.3. В случае, если вследствие обязательств форс-мажора просрочка в исполнении Договора составит более 3 (Трех) месяцев, обе Стороны вправе отказаться от обязательств неисполненной части Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону.

8.4. Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить о наступлении обстоятельств форс-мажора, теряет свое право позднее ссылаться на эти обстоятельства.

8.5. Наличие обстоятельств форс-мажора должно быть подтверждено справкой Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга или иного компетентного органа.

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, регулируются путем переговоров. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров по настоящему Договору является обязательным. Срок ответа на претензию – 15 (Пятнадцать) дней с момента ее получения адресатом.

9.2. Претензионные письма вручаются лично надлежащим образом уполномоченным представителям Сторон под роспись или направляются по адресам, указанным в статье 11 настоящего Договора заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложений. Если претензионное письмо, направленное в соответствии с требованиями, указанными в настоящем пункте, в течение срока, установленного «Правилами оказания услуг почтовой связи» (утв. Постановлением Правительства РФ ) не будет вручено адресату, такое письмо считается полученным. Сторона не вправе ссылаться на изменение своих почтовых реквизитов, в случае, если такие изменения не оформлены дополнительным соглашением к настоящему Договору.

9.3. Споры и разногласия по настоящему Договору, которые не будут решены в досудебном (претензионном) порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. На момент заключения настоящего Договора техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

10.3. Стороны обязаны в течении 5 (Пяти) дней письменно сообщить друг другу об изменении своего места нахождения, почтового Ареса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов. Изменение платежных реквизитов оформляется дополнительным соглашением Сторон.

10.4. Все, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.

10.5. Настоящий Договор составлен на 6 (шести) листах в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.6. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение – Задание на разработку конструкторской документации на __-ти листах;

Приложение – Расчет стоимости выполнения работ на __ листе;

Приложение – Протокол соглашения о договорной цене на __ листе;

Приложение – Калькуляция №_ на _ листе.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский метрополитен» (ГУП «Петербургский метрополитен»)

Юридический адрес: г. Санкт-Петербург, Московский пр.,.

; ;

Адрес подразделения: Службы материально-технического снабжения: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.88

р/с

к/с в Коммерческом департаменте «Санкт-Петербург», , код по

Подрядчик:

Наименование организации

Реквизиты

12. ПОДПИСИ СТОРОН

от Заказчика:

Начальник Службы материально-технического снабжения

ГУП «Петербургский метрополитен»

«____» _________2013 г.

от Подрядчика:

«____» _________2013 г.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *